建筑公司配电设备货车运输合同 篇1
甲方(签字)：_________________
乙方(签字)：_________________
根据相关法律法规，经双方充分协商、在平等自愿的基础上，特订立本合同;供双方共同遵守。
第一条 运输物品(货品)
1、 运输物品为配电箱、集装箱电缆线等其他建筑材料类。
2、收货人为____________建筑工程有限公司项目材料员。
第二条 各方权利和义务
1、甲方：要求承运方(乙方)按照规定时间、地点、数量把需运输的物品运输到指定目的地;按要求卸车方可离开。
2、甲方：及时安排卸车、按要求清单运输物品、签字确认运费费用。
3、乙方：乙方应收到公司材料部书面通知后方可发车开始运输任务;若乙方未收到公司书面通知而产生的运输业务将无法办理结算;国家相关部门认定的危险品、化学品、有毒品，不在承运范围内;有权拒绝项目其他未经过公司同意运输的物品和业务。
4、乙方：规定的时间内将物品运输到指定地点，物品卸车完毕后当场向收货人开具运输收货单。
5、乙方对运输过程中货物要负责安全，保证货物无短缺、无损坏，若输途中发生货物被盗、毁损等，乙方应承担赔偿责任。
6、在运输过程中遵守交通安全，发生的事故由乙方自己负责。
第三条 运输费结算及支付方式
1、乙方按实际运输次数，运输车辆大小、运输距离远近，按市场价每次完成运输任务后办理货到现场经办人签字确认;每月25日前到甲方项目部找经办材料员办理当月运输结算手续，及时向甲方开具增值税专用发票。
2、甲方在收到增值税专用发票后安排付款。
3、甲方以银行对公账户向乙方对公账户转账或支票方式支付运输费，乙方开户行账号：____________
第四条 双方责任
1、乙方在运输前应充分考虑运输物品的重量、性质、超、限载风险等相关法律法规，若因以上引起甲方损失的乙方应相应赔偿。
2、运输过程中发生物品灭失、短少、变质、污染、损坏等造成甲方损失的乙方应承担物品同价值赔偿甲方。
3、甲方在运输前应明确告知所运输的物品，运输物品不应是危险品和其他违禁物品。
第五条 合同纠纷处理及合同有限期
本合同如发生纠纷，当事人双方及时协商解决，协商解决不了时，任何一方均可提请业务主管机关协调或者向仲裁委员会申请仲裁，也可向成都当地所在人民法院提起上诉。
合同执行期内双方不得随意更改合同，合同未尽事宜，须双方共同协商处理，做出补充协议，补充协议与合同具有同等效力。 本合同自止有效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(签字)：_________ 法定代表人(签字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建筑公司配电设备货车运输合同 篇2
发包人:(全称)
依照《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国建筑法》及其他有关法律法规，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，发包人、承包人就下列建设工程施工有关事项达成一致意见，订立本合同。
一、工程概况
工程名称：
工程地点：
工程内容：
工程立项、规划批准文件号：
资金来源：
二、工程承包范围
承包范围:
三、合同工期
工程合同工期总日历天数：_____天。
从 年 月 日开始施工，至 年 月 日竣工完成。
四、质量标准
工程质量标准：
五、合同价款
合同总价(小写)： 元。
(大写)： 元。
六、组成合同的文件
组成本合同的文件及优先解释顺序按以下第 条的约定。
(1)本合同第二部分通用条款第2.2款。
(2)本合同第三部分专用条款第2条。
七、词语含义
本中有关词语含义与本合同第二部分通用条款中赋予它们的定义相同。
八、承包人承诺
承包人向发包人承诺按照本合同约定施工、竣工，并在质量保修期内承担工程质量保修责任，履行本合同所约定的全部义务。
九、发包人承诺
发包人向承包人承诺按本合同约定的期限和方式，支付工程价款及其他应当支付的款项，履行本合同所约定的全部义务。
十、合同生效
本合同订立时间： 年 月 日
本合同订立地点：
发包人、承包人约定本合同自双方签字盖章并于 后生效。
发 包 人：(公章) 承 包 人：(公章)
地 址： 地 址：
法定代表人： 法定代表人：
委托代理人： 委托代理人：
电 话： 电 话：
传 真： 传 真：
开户银行： 开户银行：
帐 号： 帐 号：
邮政编码： 邮政编码：
电子邮箱: 电子邮箱:
建筑公司配电设备货车运输合同 篇3
甲方(赠与方)：
身份证号码：
住址：
电话：
乙方(受赠人)：
身份证号码：
住址：
电话：
甲、乙双方本着互利互惠的原则，经充分协商，就股权赠与事宜达成如下协议，以资共同遵守。
本协议于 年 月 日在 签订。
第一条 赠与情况
1、甲方拥有 公司(以下简称公司)股权，是章程中所载明的合法股东，其中甲方占公司股权 %;
2、甲方同意将其拥有不超过公司股权总额 %的股权给乙方;
3、乙方同意接受上述赠与。
第二条 赠与条件
无条件赠与。
第三条 承诺和保证
1、甲方保证其所持有的股权并未设置任何种类留置权、质押权或其他物权或债权，且甲方保证无注册资金抽逃的违法行为，且甲方对依据本协议赠与给乙方的股权拥有完全的处分权。
2、乙方承认原公司章程和股东之间的合同，保证按原章程和合同的规定承担股东权利、义务和责任。
3、股权赠与后，甲、乙双方应根据公司所在地的有关法律、法规及公司章程的规定，提请公司向登记机关办理股权变更登记，并将
股权变动情况登载于公司的股东名册，同时向乙方出具《出资》。
4、如此项赠与需征得公司其他股东同意的，甲方应负责取得该项同意。
第四条 股权赠与的法律后果
1、双方签订本协议且公司章程法定变更程序完成后，乙方即拥有公司 %的股权，成为公司股东，按其股权比例分享公司的利润和分担风险及亏损。
2、公司已经发生的债权债务不受股东变更的影响。
第五条 费用的负担
本转让协议实施所需支付的有关税费双方各负担二分之一。
第六条 赠与的撤销
1.有下列情形之一，甲方可以撤销赠与：
(1)乙方严重侵害甲方或甲方的近亲属;
(2)乙方严重损害公司利益或给公司造成损失;
2、因上款第(1)项、第(2)项撤销赠与的，乙方应当返还其基于本协议受赠的全部股权，并配合甲方和公司办理公司股权变更手续;
3、赠与撤销后，本协议终止履行。
第七条 违约责任
如果本协议任何一方未按本协议的规定，适当地、全面地履行其义务，应该承担违约责任。守约一方由此产生的任何责任和损害，应由违约一方赔偿。
第八条 法律适用和争议解决
1.本协议受中国法律管辖并按其解释。
2.凡因本协议引起的或与本协议有关的任何争议，双方应协商解决;协商不成，任何一方均可向公司所在地法院提起诉讼。
第九条 其他
1、本协议由双方签字或盖章后生效。
2、本协议正本一式五份，甲乙双方各执一份，公司执一份，其余由有关政府部门留存。
甲方： 乙方：