订购合同模板 篇1
需方：
委托代理人：
供方：
委托代理人：
一、类型、厂牌型号、数量、金额、交(提)货时间
合同编号：
产品名称：
车辆整车型号：
数量(台)：
单价(万元)：
总金额(万元)：
交(提)货时间：
需方付定金_____元到帐后，合同生效。从收到定金起，二十三个工作日交货。
合计总人民币_____(大写)：(￥______元)
风险提示：
实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。
二、技术质量要求及三包条件：汽车底盘、改装车依据国家标准执行，无国家标准按厂标准执行，正常使用保修期依据国家有关规定执行，国家标准无规定，按厂家三包执行。
三、交(提)货地点、方式：客户到湖北随州自提，供方代办临牌、临保。
四、随机备品、配件工具数量及供应办法：按底盘车工具清单。
五、验收方法及提出异议期限：按本合同第八条当场验收。
六、结算方式及期限：需方先预付购车定金_____万元整;提车前付清余款______万元整。
七、服务方法：按保修手册，上装部分供方保修一年或三万公里，以先到项为准。
八、约定事项：
九、改装由供方设计，需方若有特殊要求，需提供图纸及说明。供方改装完毕交货时应附有国家规定的汽车底盘、改装车出厂资料。
十、合同争议解决方法：本合同发生争议，由双方友好协商，协商不成在卖方所在地法律起诉。合同一式两份，双方各执一份，双方盖章，订金到帐后生效。
十一、本合同未尽事宜，按照中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方协商作出补充规定，补充规定合同具有同等效力。
供方：
委托代理人：
日期：
需方：
委托代理人：
日期：
订购合同模板 篇2
购货单位：(以下简称甲方)
供货单位：(以下简称乙方)
为确保甲、乙双方利益得到保护和责任得到履行，依据《中华人民共和国合同法》的有关规定，现经甲、乙双方友好协商，达成如下协议：
一、合同标的(产品名称、规格型号、单价、金额等)
二、交货时间、地点、验收标准
1、交货时间：合同签订 拾伍 天交货。
2、交货地点：工业园管委会。
3、验收标准：无损坏、无质量问题。
三、付款时间及方式
1、付款时间：在合同生效后，货到通过验收合格一次性付清货款。
2、乙方向甲方交付合同采购货品，通过验收合格后，开具同等金额的发票进行结算。
四、合同生效及终止
合同自双方签字并盖章后生效，双方权利义务履行完毕后，合同终止。
五、合同一式叁份，甲、乙双方各执一份，甲方财政所一份，具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：
经办人： 经办人：
合同签订时间：
合同签订地点：
订购合同模板 篇3
食用菌买卖合同
出卖人：签订时间： 买受人：签订地点： 起始日期： 截止日期： 计划金额(元)：
第二条 质量标准：按《食用菌管理条例》检验标准、方法、地点及期限；买方于购买之日起10日内提出验收要求的，按前款规定的质量标准到买方种菇地验收。卖方自接到买方在上述期限内提出的验收要求之日起3曰内未办理验收的，视为质量不合格。买方在上述期限内未提出要求的，视为质量合格。
第三条 菇种的交货地点、时间及提供方式： 。
第四条定金：买方在 年 月 日前向卖方支付收购定金产 元。交货时定金(抵作货款)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条标的物的所有权自 时袒转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第六条运输方式及运输费用负担；由卖方送到买方指定的 投售点。运输费用由 方负担。
第七条：结算方式、时间及地
点： 。担保方式(也可另立担保合同) 。
第八条 违约责任：违约方按合同总金额的 ％向守约方支付违约金。
第九条合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事
人协商解决；也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交 仲裁委员会仲裁；(二)依法向人民法院起诉。
第十条 本合同自起生效。
第十一条其他约定事项；卖方必须做好对买方的售后技术指导服务。买方未按卖方的技术指导操作而引起的损害，由买方自负。菇种在有效期内出现质量问题的，由卖方负责调换。
出卖人买受人
出卖人(章)： 买受人(章).
住所：住所：
法定代表人：法定代表人：
居民身份证号码； 居民身份证号码：
委托代理人：委托代理人：
电话：电话：
开户银行： 开户银行：
帐号：帐号：
订购合同模板 篇4
需方：
委托代理人：
供方：
委托代理人：
一、类型、厂牌型号、数量、金额、交(提)货时间
合同编号：
产品名称：
车辆整车型号：
数量(台)：
单价(万元)：
总金额(万元)：
交(提)货时间：
需方付定金_____元到帐后，合同生效。从收到定金起，二十三个工作日交货。
合计总人民币_____(大写)：(￥______元)
风险提示：
实际上，商品缺少国家强制性标准的情况非常普遍。采购合同一定要写上具体的质量标准，而不能直接写“按照国家强制性标准”，避免发生质量纠纷时“没有规矩”;
在供方为外商的情况下，更应该明确约定质量标准，因为我国国家的强制性标准(如果有)仅约束国内企业，对外商并无直接约束力。在这种情况写上适用国家强制性标准，将无法确定是哪个国家的标准，从而导致此约定不明，等于没有约定。
二、技术质量要求及三包条件：汽车底盘、改装车依据国家标准执行，无国家标准按厂标准执行，正常使用保修期依据国家有关规定执行，国家标准无规定，按厂家三包执行。
三、交(提)货地点、方式：客户到湖北随州自提，供方代办临牌、临保。
四、随机备品、配件工具数量及供应办法：按底盘车工具清单。
五、验收方法及提出异议期限：按本合同第八条当场验收。
六、结算方式及期限：需方先预付购车定金_____万元整;提车前付清余款______万元整。
七、服务方法：按保修手册，上装部分供方保修一年或三万公里，以先到项为准。
八、约定事项：
九、改装由供方设计，需方若有特殊要求，需提供图纸及说明。供方改装完毕交货时应附有国家规定的汽车底盘、改装车出厂资料。
十、合同争议解决方法：本合同发生争议，由双方友好协商，协商不成在卖方所在地法律起诉。合同一式两份，双方各执一份，双方盖章，订金到帐后生效。
十一、本合同未尽事宜，按照中华人民共和国合同法的有关规定，经合同双方协商作出补充规定，补充规定合同具有同等效力。
供方：
委托代理人：
日期：
需方：
委托代理人：
订购合同模板 篇5
JC-20xx-023
合同编号：
食用菌产品
吉林省工商行政管理局编制
食用菌产品买卖合同
出卖人：签订时间： 买受人：签订地点： 起始日期： 截止日期：
第二条 质量标准：按《中华人民共和国农产品质量安全法》标准执行。外观质量： 。检验标准、方法、地点及期限： 。
第三条 菌种的提供方式为□买方提供：□卖方自备；买方提供菌种的数量、时间和方式为： 。对菌种验收的方式为。菌种价格为
元/瓶，合计：□于年月 日前一次性付清；□ 于交货时抵扣收购款。
第四条 定金：买方□是/□否在日前向卖方支付收购定金 元。交货时定金(□抵作收购款/□返还买方)。定金支付后，因买方违约解除合同的，定金不予退还；因卖方违约解除合同的，应双倍返还定金。
第五条 标的物的所有权自时起转移，但买受人未履行支付款价义务的，标的物属于 所有。
第六条 交(提)货方式和地点：。 第七条 运输方式及运输费用负担：由卖方送到买方指定的投售点。 运输费用由方负担。
第八条 结算方式、时间及地点： 第九条 担保方式(也可另立担保合同。
第十条 本合同解除的条件 第十一条 违约责任 第十二条 合同争议的解决方式：本合同在履行过程中发生的`争议，由双方当事人协商解决：也可由当地工商行政管理部门调解；协商或调解不成的，按下列第 种方式解决：
(一)提交(二)依法向起诉。
第十三条 本合同自双方当事人签字盖章后生效，本合同一式三份，双方各执一份（交工商部门备案一份）。
第十四条 。 出卖人 买受人
出卖人(章)： 买受人(章)： 住 所： 住 所： 法定代表人：法定代表人， 居民身份证号码： 居民身份证号码： 委托代理人：委托代理人： 电 话： 电 话： 开户银行： 开户银行： 帐 号： 帐 号：
订购合同模板 篇6
签订购房合同并不是一件简单的事，要讲究一些技巧，否则可能留下各方各面的风险，为以后解决纠纷带来了困难。在签订此类合同时，一般会有以下流程及内容，应当注意逐条认真研究审查：
1、仔细审查开发商的销售（预售）许可证，看其内容是否有所购房屋的栋号，预防开发商资质不全买到烂尾楼。
2、查看所签合同是否由房屋管理部门统—制定、印制的。以防欺诈受骗。
3、针对付款方式、核算方式与开发商达成协议，并把双方允诺的内容写人正式合同。要注意公平合理，慎防开发商设置过重义务，日后无法履行。
4、所购房屋的确切地理位置、所购房屋的土地使用权限及土地宗地号等。避免货不对板。
5、商品房的建筑面积、使用面积（其中建筑面积、分摊面积应分别标出），房屋的层高等。避免房屋面积缩水等。
6、商品房的产权性质，产权登记约定的期限和有关方的责任。要注意写明办理产权证时间，免得买到无证房。
7、关于商品房屋装修、设备标准、房屋质量的承诺和责任。此类约定应当尽量明确、详尽，免得给对方有机可乘。
8、房屋的用途或使用性质。
9、房屋交付使用的时间。要明确一个合理的时间。
10、违约责任：
①面积差异。应对实际面积与合同标明的面积的误差作出详细的规定，以免交付使用时，对于误差面积的核算方式与开发商产生纠纷。千万不可仅以“多退少补、按实际面积为准”一笔代之。
②付款延期。付款延期的违约责任，应与开发商延期交付房屋的违约责任对等，由双方协商决定。
③延期交房。开发商往往规定由于不可抗力造成的延期，不承担相应的违约责任，但是却没有规定所谓不可抗力包括哪些内容，这些内容必须在合同中详细列出，以免双方就是否由于不可抗力造成延期交房发生纠纷。
订购合同模板 篇7
甲方：______________________
乙方：_____________________
甲、乙双方经友好协商，以自产品订购合同愿、平等互利为原则，就乙方经销甲方之_东鹏陶瓷______系列产品，根据《中华人民共和国合同法》，双方达成如下协议：
一、甲、乙双方的权利和义务
1、甲方是_东鹏陶瓷______系列产品的供应商，乙方是经销商。
2、销售范围：甲方指定乙方在_陕西省咸阳市______范围内销售甲方产品。
3、乙方作为甲方的经销商，应尽经销商的责任。在上述区域应按甲方销售策略销售要求，尽最大努力将甲方产品销售。甲方也应保证供应足够的货源。
4、产品的型号由订单、收货单确定，最终以收货单为准。
5、运输及运费计算：甲方将以产品到岸价的形式向乙方供货，即甲方负责将产品发运到乙方所属地区配货站的运费，而乙方将负责货物在当地配货站到乙方仓库的一切费用。
6、甲方应向乙方提供符合国家标准的产品，如乙方发现产品质量不合格，乙方有权向甲方提出调换，但由于乙方保管不慎而导致的质量问题或在销售过程中由于乙方原因造成的一切损坏均有乙方负责，甲方不负任何责任。
7、货物残损、退换：乙方在验收时发现短少或包装上有缺陷，导致影响销售，应立即于送货单上注明，并请送货的部门签名作证;乙方有义务提供有关单证给甲方，以便甲方向保险公司索赔，如乙方没有注明或不履行提供单证义务的，甲方视乙方为全部签收正确。
8、销售任务：乙方应完成总的销售量为：_三万______件/年。
9、付款期限 ：甲方对乙方的付款条件为款到付货，即乙方每次定货需先将货款汇至甲方帐户内，甲方在确认款已到帐后5日内发货(不可抗力因素除外)。
10、甲方负责为乙方提供全面的技术支持，负责为乙方培训售后服务人员(培训设在甲方公司所在地)。
二、乙方的特别义务以及奖励
1、保持甲方产品所有规格一个月销售的库存，甲方有权要求乙方进行库存增减调整。
2、配合行动：当甲方在当地进行产品推广活动资源时，乙方有义务提供人力和借货服务。
3、价格控制：乙方可享受甲方的经销商供货价，乙方须保证按甲方规定的二级批发商供货价及零售商供货价给零售商及批发商。同时，乙方有义务控制其供应的零售商按甲方建议零售价售给终端消费者 ( 二级批发商供货价、零售供货价、零售价由甲方另行通知 )
4 、对乙方的优惠：
乙方累计销售—三万———/件以上时在出货时即可以可享受______10%________的优惠;
若乙方销售业绩特别出色，甲方将给乙方更大的优惠，具体优惠措施由甲方另定。
三、合同的变更及终止
1、经友好协商，甲、乙双方可以变更合同。
2、乙方如连续三个月不能达到甲方所定下的销售目标，甲方视乙方为自动终止本协议。
3、本协议期满后，由甲、乙双方协商是否续签本协议，乙方具有优先续签本协议的权利。
四、违约责任：
1 、对于乙方的以下行为，甲方可随时中止或终止本协议，如乙方违约 ( 例如存在以下前三项的任一行为 ) ，则追究乙方的违约责任：
(1)乙方超越销销售范围销售甲方产品;
(2)乙方违反了结算规定，未按要求付货款;
(3)乙方每月的销售额连续两个月未能达到甲方要求的销售额;
(4)乙方经营遇到巨大困难或管理发生实质性变化，如由他人承包、可能破产，导致甲方的权利无法得到保障时。
2 、本协议发生争议，双方以友好协商的方式解决，协商不成时，可申请仲裁或由甲方所在地人民法院管辖，依法处理。
五、附则
1、本协议有效期为：__20xx____年__10_月__16_日至__20xx____年__10_月__16_日。
2、其它未尽事宜双方可友好协商。
3、本协议一式两份，双方各执一份，签名盖章后即生效。
4、乙方收货人员确认书是本合同的附件。
甲方：______________________乙方：______________________
法人代表：____王城伟__________________法人代表：_______林庆梅_______________
签约日期：______________________签约日期：______________________
订购合同模板 篇8
合 同 书
供方：
需方：
根据需方要求，为明确落实货源供应，经双方协议，特制订本合同以便共同遵守。
一、订货品种，数量，单位及金额（人民币）
注：本合同中数量，以需方实际数量为准，多退少补。
二、交货期、交货方式
1、交货方式：供方按需方要求将或运至需方指定地点：需方指定 为收货人，清点货物，供方送货人无条件配合需方惊醒清点。
2、双方在货物交付之日当场当车共同对货物验收，检查产品规格、型号、色差、尺寸、数量等，是否符合合同规定。
3、
4、交货日期：于年月日之前全部交货。
三、付款方式
1、合同签订后%，即人民币万元。
2、需方按期收到货物验收合格后即人民币
四、质量标准及验收标准
1、质量标准：供方生产陶瓷产品必须是全新产品，其质量必须符合按照国际GB/T4100-20xx陶瓷砖、《室内装饰装修材料中有害物质限量国家标准》以及其他相关国家标准。
2、质量承诺：产品出厂时必须附有“产品质量检验报告”和“产品合格证”，如因产品质量问题，供方负责产品“三包”，保质期为年（自交货之日起算起）。
3、供方保证所提供的产品能通过国家相关部门检测，符合和达到产品标准和技术参数。
五、产品运输、包装、及回收
1、运输：供方送至需方地点及卸货，费用及风险供方自理。
2、包装、回收：产品包装应能够适应多次搬运，否则造成损坏由供方负责。
六、验货、换货、余货、补货处理方法
1、验收：对于陶瓷产品的数量、规格、颜色等与约定不符合或有其他表面瑕疵的，需方应交货后日内提出异议，经核实供方应无条件补足或换货。
2、换货：交货验收完毕后需方因对陶瓷产品的规格、颜色等需求发生变化而提出换货要求的，在包装完好且没有损伤、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，需方可凭合同在交货之日起 日内办理换货手续，换货费用由需方承担。
3、余货：安装后剩余陶瓷产品在包装完好且没有损坏、泡水、沾灰等影响二次销售的情况下，需方可凭本合同在交货之日起日内办理退货手续。
4、补货：需方要求补货时应提前日内通知供方，补货约定相关条款按本合同约定。
七、违约责任
1、供方逾期天内的，每天按不能交货的货款价值的 %向需方支付违约金；逾期达到天，则需方有权解除合同，要求供方退还全部已付款，并向需方支付相当于合同总价%的违约金。
2、货物经检验达不到合同约定的质量标准（如有异议则以国家相关法定检测部分的检验报告为依据），供方同意无条件换货或退货，所发生的费用由供方
承担；如因此造成逾期交货，则按第1款的规定处理；如供方拒绝换货或退货，甲方可单方解除合同，由此产生的一切费用及给需方造成的损失由供方承担。
3、需方逾期付款的，应按逾期付款部分总额承担千分之一的违约金。
八、合同争议与解决办法
本合同在履行过程中发生的争议，由双方当事人协商解决，协商或调解不成的，任何一方可依法向需方所在城市区域人民法院提起诉讼。
九、其他事项
1、本合同经供需双方代表签字盖章后生效。
2、本合同未尽事宜经双方协商签订补充协议，补充规定与本合同具有同等效力。
3、本合同一式两份，双方各执一份。
供方：营口塞恒特陶瓷批发中心（公章） 需方： （公章） 经手人：经手人：
地址： 地址
开户银行： 开户银行： 账号： 账号：.
电话： 电话：
年 月 日
订购合同模板 篇9
需方：粮食购销公司
供方：湖北粮食机械设备有限公司
合同签订地址：武汉市合同签订时间：20xx年2月25日
经供需双方共同商议，本着平等互利、互相尊重、共求发展的原则，按《合同法》的有关规定，就需方订购的陶瓷产品供需事宜达成如下协议：
一、产品名称、规格、单位、数量、单价、金额：
二、供货时间：签订本合同后供方及时组织货物，供方收到需方预付款后五个工作日内按计划完成第一次供货。以后按工程进度要求供货。
三、质量要求：供方按厂家优等品供货，并提供产品合格证及相关产品资料。
四、运输方式及到达地点费用负担：汽车运输。供方负责货到需方所产生的运输费用，其它费用由需方负责。
五、合理损耗及计算方式：供、需双方现场验收人员实际验收的供货产品规格、数量为结算数量。
六、验收标准、方法及提出异议期限：根据合同的产品规格、数量，按国家GB/T4100-1999陶瓷砖标准验收。如需方对产品质量有异议可当场与供方商谈更换，否则视为产品验收合格。
七、结算方式及期限：本合同签订时需方向供方预付本合同总价款20%作为定金，剩余货款按每次所到货的实际数量全部进行结清。
八、违约责任：违约方按合同法承担相应的违约责任。
九、解决合同纠纷的方式：如双方因本合同产生纠纷，首先应本着友好、公平、互利的原则协商解决。协商不成，可通过法律途径由合同签订所在地仲裁机构仲裁解决。
十、本合同一式二份，供、需双方各执一份，经双方签字盖章后生效，合同有效期限至供货完成，货款结算之日。
供方：湖北粮食机械设备有限公司
需方：粮食购销公司
订购合同模板 篇10
甲方:
地址：
联系人：
电话：
传真：
乙方:
地址：
联系人：
电话：
传真：
根据中华人民共和国合同法等有关法律、法规，本着平等、互利的原则，甲乙双方经友好协商一致，达成如下协议，供双方遵守执行。
一、甲方将办公室二楼会议室窗户的窗帘交由乙方制作、安装。
二、款式：外窗采用PVC垂直帘，款式颜色材质均确保与前批已安装部分保持一致。 过道采用2.5公分淡蓝色铝合金百叶帘。
三、价格：70元/平方; 78.78平方;合计优惠价人民币：5500元。以上价格包含税金、安装费等其它一切费用。
四、结算方式：双方在货到安装完毕验收合格之日起7个工作日内结清(安装后3个工作日验收)。乙方应于甲方付款前提前3个工作日提供有效正规发票。乙方延迟提供发票，甲方付款期限顺延。
五、交货日期：乙方应于20xx年5月25日之前将所有窗帘安装完毕。如果因甲方原因需要延长工期，以甲方重新通知安装之日起算10日内安装完毕。
六、质量要求：乙方按甲方选定的花色供货。窗帘内外侧、窗帘表面、各窗帘颜色一致，无掉色杂色;窗帘弹性好，柔软适度;窗帘宽度与窗体宽度及墙面高度相符;窗帘滑条通畅，窗帘拉伸均匀，收展自然美观。其他质量要求按国家行业质量标准及甲方实际使用需求为准。
七、服务范围：甲方应配合好乙方做好安装前的准备。产品保修期为一年(人为故意损坏除外，正常使用造成损坏的应予保修)，保修期自安装完毕甲方验收合格之日起算。保修期内发生任何质量问题，乙方应于甲方指定期限内免费完成维修或者调换新货。维修、调换后的保修期重新计算。
七、违约责任：
1、乙方延迟交货(含安装、维修、重新到货)，按总价5%/日支付违约金。延迟超过5日，甲方有权解除合同，乙方支付违约金1000元。
2、甲方延迟付款的，按总价5%/日支付滞纳金。
3、窗帘(含安装)出现质量问题或无法达到甲方实际需求的，乙方应于收到甲方通知之日起3日内重新到货。重新到货再次出现质量问题的，视为乙方严重违约。甲方有权解除合同，乙方支付违约金20xx元。
八、验收标准、方法及提出异议的期限：在安装完毕并由乙方通知甲方验收之日起三日内验收。如有异议在7日内提出。
九、解决合同纠纷的方式：如有异议，双方本着友好、互利互惠的原则，协商解决，如不能达成一致，双方有权向人民法院诉讼解决。
十、本合同未尽事宜，需双方协商一致后，双方再做补充协议，补充协议签订后与本合同具有同等的法律效力。
十一、本合同一式两份，甲方执一份，乙方执一份。双方签字盖章后即日生效。
(以下为签署栏，无正文)
甲方(盖章)： 乙方(盖章)：
代表(签字)： 代表(签字)：
年 月 日 年 月 日